Condiciones generales

Descargar nuestras condiciones generales

Condiciones generales de la empresa privada Debets Schalke BV, con domicilio social en Monster, registrada en la Cámara de Comercio de La Haya con el número 27176097.

Cláusula 1: Generalidades

1. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, estos términos y condiciones se aplican a todas las ofertas, solicitudes, notificaciones y acuerdos de la empresa privada Debets Schalke BV, con domicilio social en Monster, bajo este nombre, así como bajo todos los demás nombres comerciales utilizados por Debets Schalke, incluyendo DS Hortitrade, denominado en lo sucesivo como: Debets Schalke BV, incluyendo la ejecución y entrega, así como todos los acuerdos en los que Debets Schalke BV actúe como proveedor de servicios y todos los contratos de compraventa de bienes celebrados con ella, así como todos los acuerdos mixtos.
2. Los términos y condiciones divergentes sólo son vinculantes para Debets Schalke BV si son acordados explícitamente por escrito y de forma incidental por el consejo de administración de Debets Schalke BV.
3. En caso de conflicto entre los términos y condiciones generales y los términos y condiciones correspondientes, incluyendo los términos y condiciones de compra del comprador y/o los términos y condiciones generales del cliente, los términos y condiciones generales de Debets Schalke BV serán los únicos en vigor, a menos que se acuerde lo contrario y sea confirmado por escrito por la junta directiva de Debets Schalke BV.

Cláusula 2: Oferta

1. Las ofertas, en cualquiera de sus formas, y los datos que aparecen en las publicaciones de Debets Schalke BV son totalmente libres de compromiso y pueden ser revocados. Los datos del material impreso proporcionado por cuenta de Debets Schalke BV están sujetos a cambios, sin que Debets Schalke BV esté obligada a notificarlo.
2. Los precios citados por Debets Schalke BV son sin IVA, excluidos los gastos de transporte y cualquier coste de entrega, a menos que se indique lo contrario por escrito.
3. La oferta se basa en los dibujos y otros datos proporcionados por el comprador/cliente, a menos que se acuerde explícitamente lo contrario.
4. Todos los plazos indicados en la oferta se han establecido únicamente en beneficio de Debets Schalke BV y deben considerarse para el cliente/comprador como plazos. Una oferta es siempre revocable antes de su aceptación, incluso si contiene un plazo. Todas las fechas proporcionadas por Debets Schalke BV deben considerarse únicamente como fechas objetivo.

Cláusula 3: Precios

1. Los precios acordados se basan en los tipos de cambio y los costes de materiales, transporte, salarios, impuestos y gravámenes, derechos de importación y otros factores que determinan el precio, vigentes el día en que se establece el acuerdo. Cualquier riesgo de tipo de cambio corre a cargo del cliente.
2. Una vez establecido el acuerdo, Debets Schalke BV tiene derecho a ajustar los precios sin previo aviso, incluso después de la confirmación del pedido o, en la medida en que la confirmación del pedido haga referencia a la oferta del precio, después de la oferta, si se produce algún aumento de los factores que determinan el precio citados en el primer párrafo de esta cláusula antes de la finalización o la entrega, incluso si esto tiene lugar como resultado de circunstancias previsibles o imprevisibles en el momento en que se celebró el acuerdo. Si el precio a cobrar se incrementa en los tres meses siguientes a la celebración del acuerdo, el comprador podrá rescindir el acuerdo si es una persona física que no actúa en el ejercicio de una profesión o la explotación de un negocio. Debets Schalke BV notificará al cliente/comprador los detalles de este aumento de precio lo antes posible. El pago de cualquier precio superior sobre la base de esta cláusula tendrá lugar simultáneamente con el pago del principal o del último plazo del mismo.
3. Las disposiciones del apartado 2 se aplicarán igualmente si los ajustes de precios allí mencionados se producen en los proveedores, lo que significa que éstos han ajustado su precio con respecto a Debets Schalke BV.

Cláusula 4: Establecimiento y contenido del acuerdo

1. Un acuerdo no se establece hasta la confirmación por escrito de la junta directiva de Debets Schalke BV y/o su representante autorizado competente para dar dicha confirmación según el registro mercantil. Cualquier acuerdo adicional o cambio realizado posteriormente sólo se aplicará si la junta directiva de Debets Schalke BV lo ha confirmado por escrito y el comprador/cliente no se ha opuesto a ello por escrito. Un pago parcial por parte del cliente se considerará como confirmación del encargo por parte del cliente.
2. El día en que se envía la confirmación se considera la fecha en que se establece el acuerdo. Una carta de porte o factura enviada por Debets Schalke BV también se considerará confirmación respecto al contrato de venta que contenga las mercancías enumeradas en la carta de porte o factura.
3. Los acuerdos o notificaciones de los empleados subordinados de Debets Schalke BV no vinculan a esta última en la medida en que no hayan sido confirmados por escrito por la empresa. En este contexto, se consideran empleados subordinados todos los empleados que, de acuerdo con el registro mercantil, no tienen poder de representación/autorización.
4. El cliente/comprador está vinculado por su pedido y estará obligado, en caso de modificación y/o anulación del pedido, a compensar los daños o pérdidas sufridos, los costes ya incurridos, el lucro cesante, la pérdida de intereses, etc. sufridos por Debets Schalke BV, independientemente del motivo (incluida la fuerza mayor) de la modificación y/o anulación, e independientemente de la aceptación de la misma por parte de Debets Schalke BV. Si un pedido está supeditado a la obtención de financiación y ésta no puede obtenerse, Debets Schalke BV también tendrá derecho a una compensación por pérdida de beneficios, así como si el comprador/cliente entrega el pedido a un tercero dentro de los doce meses posteriores al periodo establecido para obtener la financiación. Se considera que el mencionado lucro cesante asciende como mínimo al 50% del precio de compra o del importe del contrato. Debets Schalke BV se reserva el derecho a exigir una cantidad superior en concepto de indemnización.

Artículo 5. Plazo de entrega Plazo de entrega

1. A menos que se acuerde explícitamente lo contrario, el plazo de entrega acordado es sólo aproximado. Debets Schalke BV no es responsable de la desviación de los plazos de entrega indicados, sea cual sea el motivo, por lo que el comprador está obligado a aceptar los bienes adquiridos incluso en caso de desviación del plazo de entrega. El incumplimiento del plazo de entrega nunca da derecho al comprador a una indemnización por daños y perjuicios o al pago de una penalización (contractual), a la rescisión o conversión del contrato o al incumplimiento de cualesquiera obligaciones derivadas del presente contrato.
2. El plazo de entrega se establece en la expectativa de que el trabajo se puede realizar como en el momento de la oferta, y suponiendo que los materiales necesarios serán suministrados por terceros a tiempo.
3. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de esta cláusula, un plazo de entrega no comienza hasta que el pedido especificado haya sido aceptado por escrito por Debets Schalke BV, Debets Schalke BV tenga en su poder y por escrito todos los datos necesarios para la ejecución, Debets Schalke BV haya recibido el pago anticipado parcial o total - si así se ha exigido, y el espacio en el que se colocarán los bienes vendidos o en el que se realizarán los trabajos se ponga a disposición de Debets Schalke BV limpio y vacío, a menos que se hayan establecido otros acuerdos explícitamente y por escrito.
4. Debets Schalke BV celebra todos los contratos con la condición de que el cliente/comprador demuestre ser suficientemente solvente. Debets Schalke BV tiene derecho a exigir que el cliente/comprador proporcione una garantía adecuada, a satisfacción de Debets Schalke BV, para cubrir sus obligaciones con Debets Schalke BV. Debets Schalke BV tiene derecho a suspender la ejecución del contrato hasta que se haya proporcionado la garantía solicitada.

Artículo 6. Riesgos Riesgo

Las mercancías a entregar son por cuenta y riesgo del comprador/cliente una vez que salen de los almacenes de Debets Schalke BV o de su proveedor. El comprador/cliente es responsable de todos los daños que se produzcan durante el transporte con o a estas mercancías, incluyendo pero no limitado a cualquier daño por fuego o agua, robo o apropiación indebida. El comprador deberá asegurarse adecuadamente contra el riesgo mencionado. Debets Schalke BV tiene derecho a exigir al comprador la prueba del seguro mencionado en la frase anterior antes de entregar la mercancía, de la que se ha reservado la propiedad en virtud de la cláusula 10. El cliente asume el riesgo del estado del suelo en el que Debets Schalke BV realiza su trabajo. Debets Schalke BV nunca podrá ser considerada responsable del estado del suelo.

Cláusula 7. Pago Pago

1. El pago deberá efectuarse siempre sin descuento ni compensación, dentro de los catorce días siguientes a la fecha de la factura, en la cuenta bancaria especificada por Debets Schalke BV o un tercero que ésta designe. No obstante, Debets Schalke BV se reserva el derecho de suministrar únicamente a determinados compradores si se respeta un plazo de pago más corto. Si lo considera conveniente, Debets Schalke BV tiene derecho a exigir al comprador una garantía adicional para el pago del precio acordado.
2. En el caso de un acuerdo de prestación de servicios, el cliente deberá proceder siempre al pago, sin deducción ni compensación, en un plazo de ocho días a partir de la fecha de un requerimiento por escrito a tal efecto por parte de Debets Schalke BV o en su nombre. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el importe del contrato incluye los siguientes plazos de pago.
1. 10% en el momento de la firma del contrato;
2. 50% al inicio de los trabajos;
3. 35% durante la entrega
4. 5% a la finalización.
3. En caso de incumplimiento del plazo de pago, el comprador/cliente adeudará a Debets Schalke BV intereses de demora del 2% mensual o parcial sobre el importe total de la factura, contados a partir de la fecha de vencimiento. Todos los gastos judiciales y extrajudiciales relacionados con el cobro correrán a cargo del comprador/cliente. Los gastos extrajudiciales para las personas jurídicas se fijan en al menos el 15% del importe a cobrar más IVA, con un mínimo de 450 euros, y se adeudan en el momento en que se entrega la reclamación para su cobro.
4. No se concede ningún descuento por pago al contado o anticipado, salvo que se haya acordado explícitamente por escrito. Además de las sumas principales por los servicios y entregas, los costes adicionales y los intereses descritos en las condiciones y mencionados en esta cláusula, Debets Schalke BV tiene derecho a reclamar al cliente todos los costes ocasionados por el incumplimiento de la obligación.
5. En caso de impago de cualquier cantidad adeudada, suspensión de pagos, solicitud de moratoria en los pagos, quiebra o liquidación del cliente/comprador o si se impone un embargo sobre los bienes muebles o inmuebles del cliente/comprador, Debets Schalke BV tendrá derecho a rescindir el contrato o la parte del mismo que esté pendiente de ejecución en esa fecha, sin que sea necesaria una notificación de incumplimiento y sin que se le exija el pago de ninguna indemnización por daños y perjuicios, y, por tanto, a no ejecutar los trabajos aún no realizados, o a reclamar los bienes aún no pagados (véase la cláusula 10), sin perjuicio del derecho de Debets Schalke BV a una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de la obligación y del derecho de Debets Schalke BV a convertir el acuerdo en un acuerdo de indemnización alternativa por daños y perjuicios en caso de incumplimiento del contrato. En los casos mencionados anteriormente, toda reclamación que Debets Schalke BV tenga contra el comprador es inmediatamente exigible en una suma global.
6. Las reclamaciones a cuenta de entregas efectuadas nunca dan derecho al cliente a suspender sus obligaciones de pago ni a compensar importes.

Artículo 8. Reclamaciones Reclamaciones

1. Toda reclamación relativa a una entrega incompleta o incorrecta deberá comunicarse por escrito inmediatamente, aunque a más tardar en el plazo de 2 días tras la entrega, claramente descrita y motivada. No obstante, las reclamaciones relativas a las cualidades de los productos entregados podrán presentarse en un plazo de 2 días tras su descubrimiento, igualmente descritas de forma clara, motivada y por escrito. Al presentar la reclamación, el comprador deberá proporcionar una muestra del producto objeto de la reclamación.
2. La obligación de Debets Schalke BV en caso de deficiencias en relación con los contratos de venta se limita a proporcionar una sustitución o el reembolso de las mercancías que haya entregado.
3. La manipulación o el almacenamiento inexperto y/o defectuoso de los bienes entregados hace que se extinga cualquier obligación de sustitución o reembolso de los bienes entregados. La manipulación o el almacenamiento defectuosos incluyen, entre otros, el almacenamiento en espacios donde la temperatura desciende por debajo de cinco grados centígrados o supera los cuarenta grados centígrados.
4. La presentación de una reclamación no exime al comprador de sus obligaciones para con Debets Schalke BV, ni le da derecho a suspender dichas obligaciones.
5. Una reclamación no es admisible si el comprador ha procedido a procesar o entregar la mercancía a un tercero, mientras que el supuesto defecto era conocido o debería haber sido conocido por el comprador. Se considera que un defecto es conocido por el comprador si una simple comprobación lo hubiera descubierto.
6. El comprador tendrá que aportar la prueba de que los bienes objeto de la reclamación son los mismos que entregó Debets Schalke BV.

Cláusula 9. Fuerza mayor Fuerza mayor

1. 1. Sin perjuicio de otros derechos que le correspondan, si Debets Schalke BV se ve impedida de ejecutar el acuerdo o de ejecutarlo a tiempo por fuerza mayor, Debets Schalke BV tiene derecho a suspender la ejecución del acuerdo o a rescindir el acuerdo total o parcialmente mediante declaración por escrito, a discreción de Debets Schalke BV, sin que Debets Schalke BV sea responsable de ninguna indemnización por daños y perjuicios. Todo ello sin perjuicio de la obligación del comprador/cliente de pagar los bienes ya entregados y los costes ya incurridos.
2. En este contexto, se entiende por fuerza mayor cualquier circunstancia fuera del control de Debets Schalke BV que haga que el cliente/comprador ya no pueda, de forma razonable y justa, esperar el cumplimiento y/o la ejecución puntual del acuerdo (incluso si esto ya era previsible en el momento en que se estableció el acuerdo), incluyendo en cualquier caso guerra, revolución, amenaza de guerra, guerra civil, disturbios, huelgas laborales, exclusión de trabajadores, dificultades de transporte, incendio y/o interrupción de la actividad de Debets Schalke BV o de uno o varios de sus proveedores o subcontratistas, retraso en la entrega de materiales, materias primas o auxiliares o piezas que se hayan pedido a tiempo, inundaciones, tormentas, huracanes, granizo, lluvia, niebla, heladas, nevadas, hielo negro, interrupciones del tráfico, interrupción del suministro eléctrico o de agua potable y medidas gubernamentales.

Cláusula 10: Reserva de dominio y transferencia de propiedad

1. Todos los bienes entregados seguirán siendo propiedad de Debets Schalke BV hasta que el comprador/cliente haya cumplido todas sus obligaciones con Debets Schalke BV en virtud del acuerdo particular u obligaciones relacionadas con el mismo. Por lo tanto, la contraparte no podrá, entre otras cosas, vender, pignorar o entregar los bienes.
2. Debets Schalke BV está irrevocablemente autorizada por el comprador a recuperar los bienes entregados y/o suministrados por Debets Schalke BV en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso, sin que sea necesaria ninguna notificación de incumplimiento.

Cláusula 11: Derechos de propiedad intelectual

1. Debets Schalke BV se reserva explícitamente los derechos de propiedad (intelectual) y todos los demás derechos intelectuales en relación con los dibujos, cálculos, modelos, diseños, etc., proporcionados por ella. Estos derechos seguirán perteneciendo a Debets Schalke BV aunque se hayan cobrado costes por ellos. La cesión de derechos intelectuales pertenecientes a Debets Schalke BV sólo puede producirse mediante un acuerdo escrito explícitamente a tal efecto.
2. Las obras mencionadas no pueden ser copiadas o proporcionadas, puestas a disposición o divulgadas a terceros sin el permiso por escrito de Debets Schalke BV. Todos los documentos deben ser proporcionados a Debets Schalke BV a primera demanda.
3. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en esta cláusula, la parte infractora incurrirá en una penalización de 25.000 euros, en palabras: veinticinco mil euros, por infracción, a partir del momento en que la parte infractora incurra en incumplimiento.

Cláusula 12: Responsabilidad

1. Si Debets Schalke BV ha incumplido de forma atribuible alguna de sus obligaciones o ha cometido un acto ilícito hacia el cliente/comprador, Debets Schalke BV sólo será responsable ante el cliente/comprador por los daños o pérdidas sufridos en relación con ello si el cliente/comprador demuestra que estos daños o pérdidas se deben a dolo o negligencia grave de Debets Schalke BV.
2. Si la responsabilidad de Debets Schalke BV debe ser asumida en virtud de la cláusula 12 (1), la responsabilidad de Debets Schalke BV se limita al importe del precio de compra o del importe del contrato o al importe de la factura por los bienes entregados, las obras realizadas y los servicios prestados, entendiéndose, no obstante, que queda excluida la responsabilidad de Debets Schalke BV por daños indirectos y daños consecuenciales, incluidos los daños a las cosechas.
3. Debets Schalke BV tampoco será responsable en ningún caso de los daños causados por la calidad del suelo, por los materiales utilizados o procesados por el cliente/comprador o por el uso de materiales y máquinas que el cliente/comprador haya proporcionado a Debets Schalke BV. Debets Schalke BV nunca será responsable de los daños causados a los bienes muebles o inmuebles del cliente ni de los daños causados por el incumplimiento de los plazos de entrega.
4. No obstante lo anterior, la responsabilidad total de Debets Schalke BV no excederá en ningún caso la cantidad pagada por el asegurador por evento causante del daño en el caso particular, considerándose una serie de eventos relacionados como un único evento.
5. El cliente/comprador indemniza a Debets Schalke BV y a los asistentes y personas contratadas por ella en el cumplimiento de sus obligaciones contra todas las reclamaciones de terceros por daños sufridos por estos terceros como resultado de o relacionados con la ejecución del acuerdo por Debets Schalke BV, o el uso por parte del cliente o comprador de los bienes entregados, trabajos realizados o servicios prestados por Debets Schalke BV.

Cláusula 13: Ley aplicable y litigios

Todos los acuerdos celebrados por Debets Schalke BV, así como las obligaciones derivadas de los mismos, se rigen por la legislación holandesa. Todos los litigios derivados o relacionados con las presentes condiciones y las relaciones jurídicas que surjan entre las partes serán resueltos en primera instancia exclusivamente por el tribunal competente de La Haya, a menos que Debets Schalke BV prefiera someter el litigio al tribunal competente del domicilio o lugar de establecimiento del cliente/comprador o a un tribunal competente diferente.

Disposiciones especiales relativas a los contratos de obras

Cláusula B1: Finalización

1. El trabajo se considera finalizado
1. si Debets Schalke BV ha notificado al cliente/comprador, por escrito o verbalmente, que el trabajo está terminado y éste lo ha aprobado;
2. si han transcurrido ocho días desde que Debets Schalke BV notificó al cliente/comprador que el trabajo está terminado y el cliente/comprador no ha inspeccionado el trabajo dentro de este periodo;
3. si el cliente/comprador pone en uso la obra, entendiéndose que la puesta en uso de una parte de la obra significa que dicha parte se considera terminada.
2. Los defectos menores que puedan repararse adecuadamente en el plazo mencionado en el apartado 4 no constituirán motivo para denegar la aprobación.
3. Si se deniega la aprobación de la obra, el cliente/comprador deberá notificarlo por escrito a Debets Schalke BV, indicando los motivos.
4. Debets Schalke BV está obligada a reparar lo antes posible los defectos menores mencionados en el apartado 2, así como cualquier defecto que se haya detectado en la obra y que se le comunique por escrito en un plazo de 30 días tras la finalización.
5. Transcurrido el plazo citado en el párrafo anterior, el contratista ya no será responsable de los defectos de la obra.

Cláusula B2: Costes adicionales y menores

1. El acuerdo incluye la facultad de cobrar por separado el trabajo adicional realizado.
2. La liquidación de los trabajos adicionales o de menor cuantía tiene lugar lo antes posible una vez que se conoce el importe y, a más tardar, en el momento de la finalización. Debets Schalke BV puede enviar una factura al cliente/comprador inmediatamente después de que se conozca el importe del trabajo adicional. Las disposiciones de la cláusula 9 se aplican mutatis mutandis.
3. 9. Si después de la celebración del contrato, en consulta con el cliente/comprador, resulta que la instalación o el montaje de la obra a entregar tiene un alcance mayor o menor que el acordado originalmente, Debets Schalke BV tiene derecho a cobrar al cliente/comprador el precio adicional real causado por ello o a deducir del importe/precio de compra adeudado los costes reales ahorrados en consecuencia, de modo que Debets Schalke BV no se vea obligada a aumentar el importe/precio de compra del contrato original o a reducirlo en una cantidad proporcional al aumento o reducción del objeto original.
4. Todos los cambios en el trabajo, ya sean debidos a un pedido especial del cliente/comprador o a facilidades que resulten necesarias para evitar dificultades imprevistas o solucionar problemas surgidos, se considerarán, en el sentido de esta cláusula, trabajos adicionales si éstos dan lugar a costes adicionales y trabajos menores si éstos dan lugar a costes menores.
5. El encargo de trabajos adicionales por parte de la sociedad de consultoría y/o de un representante autorizado al que el cliente/comprador haya encargado la representación de sus intereses en el establecimiento y posterior ejecución del contrato se considerará un encargo del cliente/comprador y de la sociedad de consultoría o del representante autorizado.

Cláusula B3: Obligaciones del cliente

1. El cliente/comprador garantizará que Debets Schalke BV tenga acceso a tiempo a lo siguiente
1. la información y aprobaciones necesarias para el trabajo (como permisos, exenciones y decisiones), todo ello por instrucción de Debets Schalke BV;
2. el edificio, el lugar o el agua en o sobre los que deben realizarse los trabajos
3. oportunidad/espacio suficiente para el suministro, almacenamiento y/o retirada de materiales de construcción, otros materiales, sustancias residuales y máquinas;
4. posibilidades de conexión de máquinas eléctricas, alumbrado, calefacción, gas, aire comprimido, agua y otras energías necesarias para la obra
5. planos que muestren la ubicación de cables, conductos y tuberías.
2. Los costes de la electricidad, el gas y el agua necesarios, así como los costes de eliminación de sustancias residuales, correrán a cargo del cliente/comprador.
3. Los costes del permiso de demolición y/o construcción necesario y los costes relacionados, como los gastos administrativos, cálculos, dibujos, modelos y diseños, etc., corren a cargo del cliente/comprador.
4. El cliente/comprador deberá asegurarse de que los trabajos y/o entregas que deban ser realizados por terceros y que no formen parte del trabajo de Debets Schalke BV se realicen a tiempo y de tal forma que la ejecución de los trabajos no sufra ningún retraso.
5. Si el inicio o el progreso del trabajo se retrasa por factores de los que el cliente/comprador es responsable, los daños y costes derivados de ello para Debets Schalke BV deberán ser compensados por el cliente/comprador.

Cláusula B4: Responsabilidad fiscal subsidiaria

1. Los terceros contratados por Debets Schalke BV o en su nombre están obligados irrevocablemente, al aceptar el contrato, a eximir a Debets Schalke BV de toda responsabilidad que pudiera surgir para Debets Schalke BV como consecuencia de los contratos aceptados por estos terceros. Los contratistas están obligados a mantener un seguro adecuado a este respecto.
2. Los terceros que puedan considerarse subcontratistas con respecto a Debets Schalke BV están obligados a abrir una cuenta G a la primera solicitud de Debets Schalke BV.
3. Se consideran subcontratistas en el sentido de esta cláusula
1. cualquier parte que se haya comprometido con Debets Schalke BV a, fuera del empleo, realizar un trabajo aceptado por Debets Schalke BV total o parcialmente a un precio que se especificará;
2. cualquier parte que se haya comprometido con Debets Schalke BV a suministrar cualquier bien futuro, incluso si esta obligación se deriva de un acuerdo distinto a un acuerdo de servicios;
4. Los pagos que Debets Schalke BV realice en una cuenta como se describe en el apartado 2 sirven para reducir las obligaciones de pago de Debets Schalke BV con respecto al subcontratista en particular.
5. La negativa del subcontratista a abrir una cuenta como se describe en el apartado 2 significa que Debets Schalke BV tiene derecho a rescindir inmediatamente todos los acuerdos con este subcontratista, sin que sea necesaria ninguna notificación de incumplimiento o intervención judicial, debiendo el subcontratista compensar inmediatamente todos los daños sufridos por Debets Schalke BV, tanto si los daños se derivan de la rescisión de los acuerdos como si se deben a cualquier otro motivo. Debets Schalke BV tiene derecho a retener cualquier dinero adeudado al subcontratista como garantía para la recuperación de sus reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios indicadas anteriormente.
6. El contratista mencionado en esta cláusula se compromete a proporcionar a Debets Schalke BV información sobre su administración de nóminas, a petición de esta última, con el fin de darle la oportunidad de evaluar qué cantidades deben ingresarse en la cuenta mencionada en el apartado 2 en concepto de retenciones de impuestos e IVA a cargo del subcontratista. Si el subcontratista no proporciona información o no proporciona información suficiente, a juicio de Debets Schalke BV o de un contable registrado designado por ella a tal efecto, Debets Schalke BV tendrá derecho a depositar en la cuenta citada en el apartado 2 todas las cantidades adeudadas al subcontratista en virtud de los acuerdos celebrados con el subcontratista, o a conservar estas cantidades como garantía para la recuperación de cualquier reclamación de la junta de seguros industriales o de las autoridades fiscales.
7. El subcontratista está obligado a indemnizar a Debets Schalke BV por todas las reclamaciones relativas al pago de retenciones fiscales y del IVA, tanto en relación con él mismo como en relación con los subcontratistas que a su vez haya contratado.
8. El subcontratista se compromete a no subcontratar ningún trabajo a terceros a menos que haya obtenido el permiso explícito por escrito de Debets Schalke BV para hacerlo. El subcontratista está obligado a tomar medidas para el pago de las retenciones fiscales y del IVA por parte del subcontratista que haya contratado, de forma que no puedan derivarse responsabilidades de ello para Debets Schalke BV, esto sujeto a la opinión exclusiva de Debets Schalke BV. La ausencia y/o el no mantenimiento de dichas medidas aprobadas por Debets Schalke BV significa que Debets Schalke BV puede rescindir inmediatamente todos los acuerdos celebrados con el subcontratista, sin que sea necesaria ninguna notificación de incumplimiento o intervención judicial, debiendo el subcontratista compensar inmediatamente todos los daños sufridos o que vaya a sufrir Debets Schalke BV, tanto si los daños se derivan de la rescisión de los acuerdos como si se deben a cualquier otro motivo. Debets Schalke BV tiene derecho a retener cualquier dinero adeudado al subcontratista como garantía y recuperación del pago de las retenciones fiscales y del IVA.
9. Debets Schalke BV multará al subcontratista si incumple una o más obligaciones de los puntos 1 a 8 de esta cláusula, independientemente de que el incumplimiento le sea imputable. La multa asciende a 5.000,00 euros por incidente, con un máximo de 25.000,00 euros por día, por cada día que la infracción continúe después de haberse producido por primera vez.